ДОГОВОР ПОДРЯДА
1. Предмет договора
1.0. ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Лютик», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Петровой Марии Сергеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика ремонтно-отделочные работы в офисном помещении на объекте по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 15, офис 301 и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Объем и содержание работ определяются в смете (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Начальный срок выполнения работ — 2 марта 2026 г., конечный срок выполнения работ — 30 апреля 2026 г.
2.2. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно с согласия Заказчика.
2.3. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности результата работ к сдаче.
Открыть полностьюеще 6 разделов: Цена работ и порядок расчетов · Права и обязанности сторон · Порядок сдачи и приемки работ · Гарантии качества · Ответственность сторон и разрешение споров · Заключительные положения, адреса и реквизиты сторон
3. Цена работ и порядок расчетов
3.1. Цена работ по настоящему договору составляет 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей. НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.
3.2. Цена работ является твердой и включает стоимость материалов и вознаграждение Подрядчика.
3.3. Заказчик уплачивает Подрядчику аванс в размере 255 000 рублей в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора.
3.4. Окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ. Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Подрядчик обязуется: - выполнить работы качественно и в сроки, установленные настоящим договором; - использовать при выполнении работ материалы надлежащего качества; - немедленно предупредить Заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению работ, и приостановить работы до получения указаний Заказчика; - безвозмездно устранить недостатки выполненных работ, выявленные Заказчиком.
4.2. Заказчик обязуется: - обеспечить Подрядчику доступ на объект по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 15, офис 301; - принять результат выполненных работ; - оплатить работы в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
4.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Результат работ передается Подрядчиком Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ, подписанному Подрядчиком.
5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта подписывает его или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки.
5.3. При обнаружении недостатков Стороны составляют перечень необходимых доработок. Подрядчик устраняет недостатки за свой счет в течение 7 (семь) рабочих дней с даты составления перечня.
5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
6. Гарантии качества
6.1. Качество выполненных работ должно соответствовать условиям настоящего Договора и обязательным требованиям, установленным для работ данного вида.
6.2. Гарантийный срок на результат работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.3. Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, Подрядчик устраняет за свой счет в срок, согласованный Сторонами в письменной форме.
7. Ответственность сторон и разрешение споров
7.1. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены работ за каждый день просрочки.
7.2. За просрочку оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
7.4. До обращения в суд Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, срок ответа на которую составляет 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Если спор не урегулирован, он передается на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.
8. Заключительные положения, адреса и реквизиты сторон
8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи результата работ отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть цены пропорционально выполненной части работ.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Заказчик | Подрядчик
ООО «Ромашка» | ООО «Лютик»
Адрес:
| 630099, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 15, офис 301 | Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 22, офис 15 |
|---|---|
| ИНН 5406123456 | ИНН 5401234567 |
| КПП 540601001 | КПП 540101001 |
| ОГРН 1105406001234 | ОГРН 1115401005678 |
| р/с 40702810100000012345 | р/с 40702810200000067890 |
Банк:
| ПАО «СибБанк» | Банк: АО «НовоБанк» |
|---|---|
| БИК 045004789 | БИК 045004321 |
| Генеральный директор | Генеральный директор |
| ____________ / Иванов С. П. | ____________ / Петрова М. С |
ДОГОВОР ПОДРЯДА
1. Предмет договора
1.0. [наименование Заказчика], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность представителя заказчика] [ФИО представителя заказчика], действующего на основании [документ полномочий заказчика], с одной стороны, и [наименование Подрядчика], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность представителя подрядчика] [ФИО представителя подрядчика], действующего на основании [документ полномочий подрядчика], с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика [описание работ] на объекте по адресу: [адрес выполнения работ] и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Объем и содержание работ определяются в смете (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Начальный срок выполнения работ — [дата начала работ], конечный срок выполнения работ — [дата окончания работ].
2.2. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно с согласия Заказчика.
2.3. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности результата работ к сдаче.
Открыть полностьюеще 6 разделов: Цена работ и порядок расчетов · Права и обязанности сторон · Порядок сдачи и приемки работ · Гарантии качества · Ответственность сторон и разрешение споров · Заключительные положения, адреса и реквизиты сторон
3. Цена работ и порядок расчетов
3.1. Цена работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей. НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.
3.2. Цена работ является твердой и включает стоимость материалов и вознаграждение Подрядчика.
3.3. Заказчик уплачивает Подрядчику аванс в размере [сумма аванса] рублей в течение [срок оплаты аванса] рабочих дней с даты подписания настоящего договора.
3.4. Окончательный расчет производится в течение [срок окончательного расчета] рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ. Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Подрядчик обязуется: - выполнить работы качественно и в сроки, установленные настоящим договором; - использовать при выполнении работ материалы надлежащего качества; - немедленно предупредить Заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению работ, и приостановить работы до получения указаний Заказчика; - безвозмездно устранить недостатки выполненных работ, выявленные Заказчиком.
4.2. Заказчик обязуется: - обеспечить Подрядчику доступ на объект по адресу: [адрес выполнения работ]; - принять результат выполненных работ; - оплатить работы в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
4.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Результат работ передается Подрядчиком Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ, подписанному Подрядчиком.
5.2. Заказчик в течение [срок приемки] рабочих дней с даты получения акта подписывает его или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки.
5.3. При обнаружении недостатков Стороны составляют перечень необходимых доработок. Подрядчик устраняет недостатки за свой счет в течение [срок доработки] рабочих дней с даты составления перечня.
5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
6. Гарантии качества
6.1. Качество выполненных работ должно соответствовать условиям настоящего Договора и обязательным требованиям, установленным для работ данного вида.
6.2. Гарантийный срок на результат работ составляет [гарантийный срок] месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.3. Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, Подрядчик устраняет за свой счет в срок, согласованный Сторонами в письменной форме.
7. Ответственность сторон и разрешение споров
7.1. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере [неустойка подрядчика] % от цены работ за каждый день просрочки.
7.2. За просрочку оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере [неустойка заказчика] % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
7.4. До обращения в суд Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, срок ответа на которую составляет [срок ответа] календарных дней с даты ее получения. Если спор не урегулирован, он передается на рассмотрение в [наименование арбитражного суда].
8. Заключительные положения, адреса и реквизиты сторон
8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи результата работ отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть цены пропорционально выполненной части работ.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Заказчик | Подрядчик
[наименование Заказчика] | [наименование Подрядчика]
Адрес:
| [адрес Заказчика] | Адрес: [адрес Подрядчика] |
| ИНН [ИНН Заказчика] | ИНН [ИНН Подрядчика] |
| КПП [КПП Заказчика] | КПП [КПП Подрядчика] |
| ОГРН [ОГРН Заказчика] | ОГРН [ОГРН Подрядчика] |
| р/с [счет Заказчика] | р/с [счет Подрядчика] |
Банк:
| [банк Заказчика] | Банк: [банк Подрядчика] |
| БИК [БИК Заказчика] | БИК [БИК Подрядчика] |
| [должность Заказчика] | [должность Подрядчика] |
| ____________ / [ФИО Заказчика] | ____________ / [ФИО Подрядчика] |
